AGB
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen
GPARD IT – Philip Gebhardt, Alsterdorfer Str. 573, 22335 Hamburg
(nachfolgend „Auftragnehmer“)
und seinen Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“).
(2) Diese AGB gelten sowohl gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB) als auch gegenüber Verbrauchern (§ 13 BGB), soweit nicht ausdrücklich differenziert wird.
(3) Abweichende Bedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung.
​
§ 2 Leistungsumfang
(1) Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen in den Bereichen:
-
Webdesign und Webentwicklung
-
E-Commerce-Lösungen
-
SEO- und Performance-Optimierung
-
Corporate Design und Printgestaltung
-
Strategische Online-Beratung
-
Wartungs- und Pflegeleistungen
(2) Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem individuellen Angebot.
(3) Der Auftragnehmer schuldet keinen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg (z. B. Umsatzsteigerung, Rankingpositionen, Reichweite).
​
§ 3 Fremdleistungen und Partnerunternehmen
(1) Hosting- und Domainleistungen werden über externe Anbieter abgewickelt. Der Auftragnehmer tritt hierbei ausschließlich als Vermittler auf.
(2) Foto- und Videoproduktionen erfolgen über externe Partnerunternehmen. Der Vertrag über diese Leistungen kommt direkt zwischen Auftraggeber und Partner zustande, sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde.
(3) Für Leistungen, Vertragsbedingungen oder Ausfälle von Drittanbietern übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung.
​
§ 4 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber stellt alle Inhalte, Zugangsdaten und Materialien rechtzeitig zur Verfügung.
(2) Der Auftraggeber versichert, dass er zur Nutzung aller bereitgestellten Inhalte berechtigt ist.
(3) Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung verlängern vereinbarte Fristen entsprechend.
​
§ 5 Vergütung und Zahlungsbedingungen
(1) 50 % der vereinbarten Vergütung sind bei Vertragsschluss als Anzahlung fällig.
(2) Die restlichen 50 % sind nach Fertigstellung und Rechnungsstellung fällig.
(3) Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar.
(4) Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
(5) Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Leistungen auszusetzen.
​
§ 6 Abnahme
(1) Werkleistungen gelten als abgenommen, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von 7 Tagen nach Bereitstellung wesentliche Mängel in Textform rügt.
(2) Geringfügige Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.
​
§ 7 Nutzungsrechte
(1) Nutzungsrechte an erstellten Werken gehen erst nach vollständiger Zahlung auf den Auftraggeber über.
(2) Bis zur vollständigen Zahlung verbleiben sämtliche Rechte beim Auftragnehmer.
(3) Sofern nicht anders vereinbart, wird ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht eingeräumt.
​
§ 8 Wartungsverträge
(1) Wartungsleistungen werden auf Grundlage eines gesonderten Vertrags erbracht.
(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Mindestlaufzeit 12 Monate.
(3) Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum Laufzeitende.
(4) Leistungen außerhalb des vereinbarten Wartungsumfangs werden gesondert berechnet.
​
§ 9 Haftung
(1) Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
(3) Die Haftung ist auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.
(4) Für Datenverluste haftet der Auftragnehmer nur, soweit der Auftraggeber regelmäßige Datensicherungen vorgenommen hat.
(5) Für SEO-Ergebnisse, Rankingpositionen oder geschäftliche Erfolge wird keine Garantie übernommen.
​
§ 10 Verbraucher – Widerrufsrecht
Verbrauchern steht bei Fernabsatzverträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.
Das Widerrufsrecht erlischt bei Dienstleistungen vorzeitig, wenn der Auftragnehmer mit der Ausführung begonnen hat, nachdem der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt hat und bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung verliert.
​
§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt deutsches Recht.
(2) Ist der Auftraggeber Kaufmann, ist Gerichtsstand Hamburg.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.